Постановление Правительства Нижегородской области от 15.10.2013 N 729 "Об утверждении Положения о порядке списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов"

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 г. № 729

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ-ИНВЕСТОРОВ
ПЕРЕД ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ ПО ОПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ, ТРАНСПОРТНУЮ И ИНЖЕНЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ,
ПЕНЕЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕУСТОЙКИ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЯМИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Положение).
2. Определить министерство инвестиционной политики Нижегородской области уполномоченным органом по реализации Положения.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор
В.П.ШАНЦЕВ





Утверждено
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 15 октября 2013 г. № 729

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ-ИНВЕСТОРОВ
ПЕРЕД ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ ПО ОПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ЗА СОЦИАЛЬНУЮ, ТРАНСПОРТНУЮ И ИНЖЕНЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ,
ПЕНЕЙ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ, НЕУСТОЙКИ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЯМИ О РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Задолженность).
2. Задолженность подлежит списанию в случае признания ее безнадежной к взысканию решением комиссии по урегулированию задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Комиссия).
3. Комиссия создается Правительством Нижегородской области. Порядок работы Комиссии устанавливается Правительством Нижегородской области.
4. Признанию безнадежной к взысканию и списанию в соответствии с настоящим Положением подлежит Задолженность в следующих случаях:
- ликвидация юридического лица - в части Задолженности по причине недостаточности имущества юридического лица и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) юридического лица в случаях, предусмотренных законодательством;
- признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) - в части Задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания Задолженности.
5. Для признания Задолженности безнадежной к взысканию и списанию на рассмотрение Комиссии министерством инвестиционной политики Нижегородской области представляются следующие документы:
- копия соглашения о реализации инвестиционного проекта (далее - Соглашение);
- пояснительная записка о начислениях и платежах застройщика-инвестора по Соглашению и о принятых мерах по взысканию Задолженности с приложением соответствующих документов.
В случае ликвидации юридического лица дополнительно представляются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении должника, заверенная печатью арбитражного суда.
В случае признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) дополнительно представляются:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении должника, заверенная печатью арбитражного суда.
В случае утраты возможности взыскания Задолженности дополнительно представляется копия вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
Для принятия решения на рассмотрение Комиссии могут быть представлены иные документы, подтверждающие безнадежность (возможность) взыскания Задолженности.
6. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию и списанию Задолженности оформляется протоколом в течение 7 рабочих дней со дня заседания, который является основанием для издания министерством инвестиционной политики Нижегородской области в 30-дневный срок со дня заседания Комиссии соответствующего приказа о списании Задолженности в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета.


------------------------------------------------------------------